【www.justzx.com--建设工程】
以下是小编整理的个人建设工程承包协议范文(精选17篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
个人建设工程承包协议篇1
建设工程的承包协议书
本协议于2023年6月9日在__市签订,由以下双方组成:
甲方(发包方):______________________________________,住所:______________________________________,联系电话:______________________________________。
乙方(承包方):______________________________________,住所:______________________________________,联系电话:______________________________________。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方发包、乙方承包的______________________________________建设工程事宜,达成以下协议,以兹共守:
第一条工程概况
1.工程名称:______________________________________。
2.工程地点:______________________________________。
3.工程规模:______________________________________。
4.建设周期:自2023年6月10日起至2024年12月31日止。
5.工程预算:总预算为人民币(以下略)。
第二条承包范围
1.施工图纸及说明:乙方应按照甲方提供的施工图纸及其他书面指示进行施工。
2.工程量清单:乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工,确保工程量的完成。
3.工程款支付方式:工程款项由甲方按约定分期支付给乙方。具体支付方式见第三条。
4.验收标准:工程完成后,乙方应按照国家相关标准和双方约定的质量标准进行验收。
5.违约责任:如因乙方原因导致工程质量不符合约定的,乙方应按照相关法律规定承担违约责任。
第三条工程款支付方式
1.预付款:甲方应在合同签订后10日内支付总工程款的10%作为预付款。
2.进度款:自开工之日起,每三个月甲方应支付一次进度款,支付比例为总工程款的20%。
3.尾款:工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余的80%工程款作为尾款。
第四条权利与义务
1.施工权利:乙方有权在约定期限内进行施工,并应确保工程质量。
2.质量保证:乙方应对工程质量负责,并在保修期内承担保修责任。
3.材料采购和使用:乙方应按照约定采购和使用材料,不得擅自更改材料品牌和规格。如需更换材料,应提前征得甲方同意。
4.工期延误和索赔:如因乙方原因导致工程延误的,乙方应承担相应的违约责任,并按照约定向甲方进行赔偿。
第五条保密条款
1.保密内容:本协议所涉及的商业机密、技术机密和其他保密信息,均在本条款的保密范围内。
2.保密期限:自协议签订之日起至本协议所述工程竣工验收合格之日止。
3.保密责任:甲乙双方应对本协议所涉及的保密信息承担保密责任,不以任何形式向第三方泄露或使用。如因违反保密责任而造成损失的,应承担相应的法律责任。
4.保密例外:本协议所涉及的保密信息,如因法律、法规或司法程序需要公开或被第三方获得的,不在本条款保密范围内。
本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。如有未尽事宜,双方可协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包方):______________________________________(签字或盖章)
乙方(承包方):______________________________________(签字或盖章)
个人建设工程承包协议篇2
发包人(全称):____________________________________
承包人(全称):____________________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:____________________________________________
工程地点:____________________________________________
资金来源:____________________________________________
工程内容及性质:______________________________________
工程立项批准文号:____________________________________
二、工程承包范围及方式
承包范围:____________________________________
承包方式:____________________________________
三、合同工期
开工日期:_____________竣工日期:_____________
合同工期总日历天数:________________天。
四、质量标准
工程质量标准:__________________________
发包人:日期:
承包人:日期:
个人建设工程承包协议篇3
建设工程承包协议
协议书标题:建设工程承包协议
甲方(业主):[填写业主全称]
乙方(承包商):[填写承包商全称]
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将[填写工程名称]项目承包给乙方达成以下协议:
一、工程概况
1.1工程名称:[填写工程名称]
1.2工程地点:[填写工程地点]
1.3工程范围:[填写工程范围]
二、承包方式
2.1承包方式:[填写承包方式,如总承包、分包、劳务承包等]
三、合同工期
3.1合同工期:自[填写开工日期]起至[填写竣工日期]止。
四、合同价款
4.1合同价款:[填写合同价款,如总价包干、单价合同、成本加酬金合同等]
五、质量标准
5.1质量标准:[填写质量标准,如合格、优良、规范等]
六、安全生产
6.1乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规,确保施工现场的安全生产。
七、违约责任
7.1乙方未按照合同约定的时间完成工程,应承担相应的违约责任。
八、争议解决
8.1争议解决:双方应首先协商解决,协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他事项
9.1甲方有权根据实际情况对工程进度进行调整。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(业主):[甲方全称]
乙方(承包商):[乙方全称]
日期:[填写签订日期]
以上是建设工程承包协议的主要内容,甲乙双方应认真阅读协议,并在平等、自愿、公平的基础上签订合同。
个人建设工程承包协议篇4
协议书
本协议书于2023年6月9日由以下两方签署:
甲方:[甲方全称]
乙方:[乙方全称]
鉴于:
甲方是一家从事[具体业务]的公司,拥有[具体描述]的项目,需要承包[具体描述]的建设工程。
乙方是一家拥有[具体描述]资质的公司,具备[具体描述]的能力和经验,能够完成[具体描述]的建设工程。
双方经过友好协商,达成以下协议:
第一条承包范围
乙方同意承包[具体描述]的建设工程,包括[具体描述]等。
第二条承包内容
乙方将按照[具体描述]的标准和要求进行工程建设,确保工程质量符合[具体描述]的要求。
第三条承包方式
甲方将采用[具体描述]的方式将工程承包给乙方。
第四条合同价款及支付方式
1.合同价款:本合同总价为[具体描述]元。
2.支付方式:甲方将在[具体描述]后支付乙方合同价款。
第五条承包期限
1.承包期限:本合同承包期限为[具体描述]个月。
2.承包期限届满,双方将进行[具体描述]工作。
第六条保密条款
1.双方同意在本合同履行过程中,不向第三方泄露对方的商业秘密和敏感信息。
2.泄露对方商业秘密和敏感信息的一方,应向对方支付违约金[具体描述]元。
第七条违约责任
1.甲方未能按照约定支付合同价款的,应向乙方支付违约金[具体描述]元。
2.乙方未能按照约定完成工程建设的,应向甲方支付违约金[具体描述]元。
第八条协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):
代表(签字):
日期:2023年6月9日
乙方(盖章):
代表(签字):
日期:2023年6月9日
个人建设工程承包协议篇5
个人建设工程承包协议
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
承包项目:
为了明确工程责任,保证工程质量和进度,经甲乙双方协商,达成以下协议:
1.甲方将位于__X的__X工程承包给乙方。
2.承包方式为:乙方以包工包料的形式承包该工程。
3.甲方支付乙方工程款,具体金额为__X元。
4.乙方必须按照甲方规定的施工图纸和要求进行施工,确保工程质量。
5.乙方在施工过程中,如发生工伤事故,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
6.工程结束后,乙方应将工程清理干净,并保证工程质量和卫生。
7.本协议自双方签字之日起生效,有效期为__X。
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
日期:____年__月__日
个人建设工程承包协议篇6
个人建设工程承包协议
甲方(发包方):__________________
乙方(承包方):__________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方就甲方发包给乙方的建设工程达成如下协议:
一、工程概况
1.1工程名称:__________________
1.2工程地点:__________________
1.3工程范围:__________________
1.4工程期限:自签订合同之日起,至__________________
二、承包方式
2.1乙方采用__________________方式承包本工程。
三、工程价款及支付
3.1工程总价款为人民币__________________元。
3.2甲方按以下方式支付工程价款:__________________
(1)签订合同后支付至总价款的50%;
(2)工程竣工验收合格后支付至总价款的80%;
(3)余款在工程交付使用后________个月内付清。
四、工程技术要求
4.1乙方应按照甲方的技术要求进行施工。
4.2乙方应提供有关施工方案和技术资料,经甲方认可后实施。
五、工程质量要求
5.1乙方应按照甲方的质量要求进行施工,保证工程质量符合国家相关标准。
5.2乙方应按照甲方要求进行工程变更。
六、安全生产和文明施工
6.1乙方应按照国家相关法律法规和标准进行安全生产和文明施工。
6.2甲方有权要求乙方改善工作环境和安全生产条件。
七、竣工验收及交付
7.1乙方应在工程竣工前15天提交竣工报告,并附验收所需的资料。
7.2甲方应在收到竣工报告后15天内组织验收,并签署验收意见。
7.3验收合格后,乙方应将工程交付给甲方。
八、违约责任
8.1甲方未按约定时间支付价款的,每逾期一天,应支付逾期付款金额的0.1%的违约金。
8.2乙方未按约定时间提交竣工报告或提交验收资料,甲方有权拒收,乙方应承担违约责任。
8.3乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方要求的,甲方有权要求乙方返工或修改,乙方应承担相应的违约责任。
8.4乙方在工程承包期间,如发生重大安全事故或严重环境污染事故,甲方有权终止合同,并由乙方承担相应的法律责任。
九、合同解除
9.1本合同在以下情况下可以解除:
(1)甲乙双方协商一致;
(2)由于不可抗力致使合同无法履行;
(3)由于一方严重违约,致使合同无法履行。
9.2合同解除后,甲方有权要求乙方返还工程,并支付合同约定的违约金。
十、其他事项
10.1本合同未尽事宜,双方可另行协商。
10.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
10.3本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(发包方):__________________
乙方(承包方):__________________
签订日期:__________________
个人建设工程承包协议篇7
一、单机定员:工作人员定为_____~~_____人(主机人员四人)。
1.定位、机器移位。
2.钻进、喷料、上料、纸袋清理、水泥场地清理水泥验收、临建设施的搭棚等。
3.包括四喷四搅、做试块、定桩位。
4.机械设备的进退厂,设备维修等。
三、技术要求
1.桩底标高、桩顶标高及桩长。
2.复搅深度、水泥掺量。
3.严格按照甲方提供的技术要求及图纸施工,保证施工质量,未达到技术要求的及时返工纠正。
4.做好施工范围内的具体工作,作好施工原始记录,并在当日交于甲方验收签字。
5.管理好现场的水泥、材料、机具,禁止浪费材料。
四、承包方法及奖罚制度
1.承包方法:按总延米每米_____圆(¥_____)计。
2.施工期间造成的停电、停水、台风等因素影响连续三天以上按待工结算(待工工资为_____元/日)。
3.每个工地进、退场三日内为承包工作日,做好机械保养、维修、清理机械表面的水泥浆等。三日后按待工计算。
4.按甲方结算总延米承包工程量。完工后及时找甲方签证结算,拿到工程款后支付工资的_____%,留_____%为质量保证金,三个月内无质量事故结算付清。
5.超水泥用量或管理不善造成的桩质量不合格或漏桩等经济损失应赔偿,赔偿按工程量的_____%计。
6.机械操作不当、保养不当,指各润滑部件及变速箱、转盘缺油等,所造成的零部件损坏、工具、材料丢失等应赔偿。
7.施工期间做饭、杂工人员一人,工资及生活费按每月_____元(¥_____)计,完工后不再计发。
8.防火、防盗及进入工地内必须遵守的安全条例,否则后果自负。
承包人:委托人:
日期:年月日
个人建设工程承包协议篇8
建设工程承包协议应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
1.工程名称:__________
2.工程地点:__________
3.工程范围及内容:__________
4.工程承包方式:__________
5.工程工期:__________
第二条:合同文件组成及解释顺序
1.本合同;
2.合同附件;
3.补充协议;
4.施工图纸;
5.国家标准规范
6.其他有关文件。
第三条:签约合同价及支付方式
1.签约合同价:__________(大写)元,__________(小写)元。
2.支付方式:__________。
第四条:甲方工作
1.甲方应提供乙方所需的施工条件;
2.甲方应对乙方进行现场协调;
3.甲方应按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。
第五条:乙方工作
1.乙方应按照合同约定的施工方案进行施工;
2.乙方应按照合同约定的质量标准完成工程;
3.乙方应按照合同约定的时间完成工程;
4.乙方应保护施工现场的整洁和安全。
第六条:违约责任
1.甲方未按照合同约定的时间支付款项,应向乙方支付违约金;
2.乙方未按照合同约定的时间完成工程,应向甲方支付违约金;
3.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程,应向甲方支付违约金;
4.乙方未按照合同约定的施工方案进行施工,应向甲方支付违约金。
第七条:争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应当协商解决;
2.协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条:其他约定
1.合同附件:__________
2.补充协议:__________
3.施工图纸:__________
4.国家标准规范:__________
5.其他有关文件:__________
第九条:合同生效与终止
1.本合同自双方签字盖章之日起生效;
2.本合同在完成合同约定的工程内容后终止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:__________
个人建设工程承包协议篇9
个人建设工程承包协议
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本工程承包事宜达成以下协议:
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程范围:
4.工程期限:
二、承包方式
1.乙方采用包工、包料、包质量、包安全、包设计的方式承包本工程。
2.乙方应按照甲方要求进行施工,确保工程质量。
三、合同价款
1.本合同总价款为人民币:________元整(大写:________元整)。
2.甲方按照乙方实际完成工程量进行结算,工程量以施工图纸和甲方现场代表签证为准。
四、付款方式
1.工程完成后,甲方应对乙方完成工程质量进行验收,验收合格后支付乙方总工程款的________%。
2.乙方领取工程款前,须向甲方提供发票。
五、双方责任
1.甲方应提供必要的技术支持,协助乙方解决施工现场遇到的技术问题。
2.甲方应按照合同约定支付工程款。
3.甲方有权对乙方施工现场进行监督,并提出整改意见。
4.乙方应按照甲方要求进行施工,确保工程质量。
5.乙方应按照合同约定支付工程款。
6.乙方有权要求甲方提供必要的技术支持,协助解决施工现场遇到的技术问题。
六、违约责任
1.甲方未按照合同约定支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付总工程款________%的违约金。
2.乙方未按照合同约定完成工程,或者工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方返工,乙方应承担相应的违约责任,并按照甲方要求完成工程。
七、其他条款
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包方):(盖章)
乙方(承包方):(盖章)
签订日期:(日期)
文章为本网站原创作品,不得擅自转载!
个人建设工程承包协议篇10
建设工程承包协议
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围及内容:
四、工程价款:
五、承包方式:
六、合同工期:
七、质量标准:
八、双方责任:
(一)发包方责任:
1.负责工程报建及批准手续的办理;
2.向承包方提供工程设计图纸;
3.确定工程交工期限;
4.确定发包价格及付款方式;
5.负责工程现场的宏观控制及协调工作。
(二)承包方责任:
1.负责工程报建及批准手续的办理;
2.根据设计图纸进行施工;
3.负责施工进度及质量控制;
4.负责施工现场安全保障;
5.负责工程交工验收;
6.负责工程款项的催缴。
九、违约责任:
十、争议解决:
十一、其他:
以上合同条款,双方共同遵守。发包方和承包方代表签字后生效。
甲方:
乙方:
日期:
个人建设工程承包协议篇11
建设工程承包协议书
一、协议目的
本协议旨在明确双方在建设工程承包过程中的权利与义务,确保工程顺利完成,达到双方满意的效果。
二、合同双方
甲方(发包方):________________________________
地址:____________________________________________
联系方式:______________________________________
乙方(承包方):______________________________
地址:____________________________________________
联系方式:______________________________________
三、工程概况
工程名称:____________________________________
工程地点:____________________________________
工程类型:____________________________________(如:建筑工程、安装工程等)
工程规模:____________________________________(如:占地面积、建筑面积等)
工程预计完成时间:______________________________
四、承包方式和范围
1.承包方式:______________________________(如:总承包、分包等)
2.承包范围:______________________________(如:包括但不限于土地平整、基础施工、主体结构施工、水电安装等)
五、工程价款和支付方式
1.工程价款:人民币________元(大写:______________________________)
2.支付方式:双方约定按照以下第______种方式进行支付:
(1)按月支付,每月______日支付上月已完成工程量的______%;
(2)一次性支付,竣工验收合格后______日内支付全部工程款。
3.付款期限:如因甲方原因导致工程无法按时竣工,甲方应支付的延期款项为______元(大写:______________________________);如因乙方原因导致工程无法按时竣工,乙方应承担的违约责任为______。
六、违约责任和解决方式
1.双方在履行本协议过程中如发生违约行为,应承担以下法律责任:
(1)因甲方原因导致工程无法按时竣工,甲方应承担违约责任;
(2)因乙方原因导致工程无法按时竣工,乙方应承担违约责任;
2.双方如发生纠纷,应首先协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、协议变更和终止
1.本协议签订后,如因客观原因需变更协议内容的,应经双方协商一致并签订书面变更协议。变更协议签订后,本协议的未变更部分继续有效。
2.本协议履行过程中,如发生下列情形之一的,可以终止履行:
(1)因不可抗力需终止履行的;
(2)双方协商一致同意终止履行的;
(3)法律规定的可以终止履行的其他情形。
八、其他约定事项
在本协议履行过程中,双方可以就本协议未尽事宜签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日后失效。如有争议,应当先通过友好协商解决;协商不成的,可以向当地人民法院提起诉讼。本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日后失效。补充协议与本协议具有同等法律效力。未尽事宜,双方可另行协商解决。
个人建设工程承包协议篇12
个人建设工程承包协议
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本工程承包事宜达成以下协议:
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程范围:
4.工程期限:
二、承包方式
1.乙方采用包工、包料、包质量、包安全、包设计的方式承包本工程。
2.乙方按照甲方要求,结合工程实际情况,编制施工方案,经甲方审核确认后实施。
三、合同价格及支付方式
1.本工程总价为:元,大写:元整。
2.甲方按照月进度支付乙方已完成工作量的80%,工程验收合格后支付至95%,留5%作为质保金,质保期满后支付。
四、双方权利和义务
1.甲方有权对乙方施工现场进行监督,并要求乙方提供相关材料。
2.甲方需按照合同约定支付乙方工程款。
3.乙方有权按照合同约定收取工程款,并应保证工程质量符合要求。
4.乙方应按照甲方要求提供相关材料,并按照合同约定完成工程。
五、质量保证及验收
1.乙方应按照甲方的要求进行施工,确保工程质量符合国家相关标准。
2.乙方应按照甲方要求提供相关材料,并确保材料质量符合要求。
3.工程验收标准:按照国家相关标准和甲方要求进行验收。
六、违约责任
1.甲方如未按照约定支付工程款,应按照每逾期一天支付欠款总额的1%向乙方支付违约金。
2.乙方如未按照约定完成工程,应按照每逾期一天支付欠款总额的1%向甲方支付违约金。
七、其他事项
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包方):乙方(承包方):
签字:签字:
日期:日期:
文章为本网站原创作品,不得擅自转载!
个人建设工程承包协议篇13
个人建设工程承包协议
协议人:
甲方:
乙方:
鉴于甲方具备相关的承包资质,乙方需要将某项建设工程承包给甲方,甲、乙双方在平等自愿的基础上,经协商一致,达成如下协议:
一、承包内容
甲方承包乙方某项建设工程,具体包括但不限于以下内容:
1.工程设计:甲方提供设计方案,乙方按照图纸要求提供施工。
2.工程实施:甲方按照图纸要求进行施工,乙方提供必要的施工设备和技术支持。
3.工程验收:甲方按照图纸要求进行验收,乙方提供必要的协助。
二、承包方式
甲方以包工、包料的方式承包该项建设工程。
三、承包价格
甲方按照工程总造价的百分之几进行承包,该价格包括但不限于工程设计费、材料费、设备费、人工费等。
四、付款方式
甲方按照约定的时间和方式支付承包费用,乙方提供有效的发票和收据。
五、违约责任
如甲方未按照约定支付承包费用,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。如乙方未按照约定提供施工设备和技术支持,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
六、其他事项
本协议自双方签字之日起生效,如有未尽事宜,双方可协商解决。
甲方(签字):
乙方(签字):
日期:____年__月__日
个人建设工程承包协议篇14
建设工程承包协议应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况及内容
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
3.工程范围及内容:_________
第二条:工程期限
1.合同工期:本工程合同工期为_________日。
2.施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期:
(1)人力不可抗力引起的停工;
(2)因业主原因或业主委托设计单位造成的工程停工,需经甲方认可。
第三条:承包方式及费用结算办法
1.承包方式:_________
2.费用结算办法:_________
第四条:付款方式
1.预付款:_________
2.进度款:_________
3.竣工款:_________
4.保修款:_________
第五条:双方责任
1.甲方责任:
(1)提供施工图纸和施工方案。
(2)提供施工现场的场地。
(3)协助乙方办理现场施工许可证。
(4)提供水电接口。
(5)指派专人负责协调现场施工。
2.乙方责任:
(1)编制施工组织设计和施工方案。
(2)严格按照施工图纸和施工规范进行施工。
(3)确保施工现场整洁,工程完工后负责现场清理。
(4)按时提交工程进度报表和结算资料。
(5)按照合同约定及时支付工程款。
第六条:违约责任
1.甲方违约:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权停止施工,甲方应承担违约责任并支付违约金。
2.乙方违约:乙方未按合同约定按时完成施工任务,甲方有权要求乙方按合同约定完成施工任务,乙方应承担违约责任并支付违约金。
3.若甲方和乙方都有违约行为,违约方应承担相应的违约责任。
第七条:合同变更和解除
1.合同变更:双方协商一致,可以签订补充协议。
2.合同解除:合同解除必须经过双方协商一致,并办理书面解除手续。
第八条:争议解决方式
1.双方协商解决。
2.提交仲裁委员会仲裁。
3.直接向人民法院起诉。
本合同一式_________份,甲方、乙方各执_________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
代表(签字):_________代表(签字):_________
日期:_________日期:_________
个人建设工程承包协议篇15
建设工程承包协议书
本协议旨在明确双方在某项建设工程中的权利与义务,确保工程顺利完成。
甲方(发包方):__X公司
地址:__X
联系方式:__X
乙方(承包方):__X公司
地址:__X
联系方式:__X
第一条:协议目的
本协议旨在明确甲方与乙方在某项建设工程中的权利与义务,确保工程顺利完成。
第二条:合同双方信息
甲方(发包方):
名称:__X公司
地址:__X
联系方式:__X
乙方(承包方):
名称:__X公司
地址:__X
联系方式:__X
第三条:工程承包范围
乙方同意按照甲方的要求,承包以下范围的工程:
1.工程具体内容:__X
2.工程完成时间:__X
3.付款方式:__X
第四条:责任和义务
双方责任和义务:
1.施工期限:乙方需在规定时间内完成工程,确保工程进度符合甲方要求。
2.保质期限:工程完工后,乙方需保证工程质量,并提供质量保证。
3.验收标准:工程完工后,甲方有权对工程进行验收,并对质量不符合要求的部位提出整改要求。
4.违约责任:如因乙方原因导致工程未能按时完成或质量不符合要求,乙方需承担相应的违约责任。
第五条:费用分配
双方费用分配办法:
1.人工费:__X元/工日;
2.材料费:__X元/千克;
3.机械设备费:__X元/台班;
4.其他费用:(根据实际情况填写)
第六条:争议解决
双方处理争议的办法:
1.协商解决:如发生争议,双方应首先进行友好协商,尽量达成一致意见。
2.调解解决:如协商无法解决,可向相关部门申请调解解决。
3.仲裁解决:如调解无法解决,可向相关仲裁机构申请仲裁解决。仲裁结果对双方均具有法律约束力。
4.诉讼解决:如仲裁无法解决,可向人民法院提起诉讼解决。双方应遵守法律判决结果。
5.法律适用及管辖机构:本协议适用中华人民共和国法律。如发生争议,双方同意提交工程所在地的法院管辖处理。
第七条:协议变更和终止
双方协议变更和终止办法:
1.协议变更:如因工程实际需求或不可预见因素导致协议需要变更的,双方友好协商解决,并签订书面变更协议。涉及费用的,应根据实际变化协商确定。如变更部分涉及第三方权利或义务的,应事先征得第三方同意。
2.协议终止:如因任何原因导致协议无法继续履行的,双方友好协商解决,并签订书面终止协议。涉及费用的,应根据实际变化协商确定。如终止部分涉及第三方权利或义务的,应事先征得第三方同意。
个人建设工程承包协议篇16
个人建筑工程承包协议书
甲方(业主):王先生
乙方(承包商):李女士
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方就本项目的建筑工程施工事宜达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:王先生私家别墅装修工程
2.工程地点:____街道__X号
3.工程范围:别墅内整体装修工程,包括但不限于室内设计、施工、外墙装修等。
4.工程期限:自合同签订之日起6个月内完成。
二、承包方式
本工程采用包工、包料、包质量、包安全的方式。
三、合同价格及支付方式
1.合同总价:人民币300万元整。
2.支付方式:甲方按工程进度分期支付乙方。具体支付比例和时间,双方在合同附件中约定。
四、双方责任
1.甲方责任:
(1)提供施工现场安全保障设施和必要的技术支持。
(2)按照合同约定支付工程款。
(3)监督工程质量,确保工程安全。
(4)其他约定的甲方责任。
2.乙方责任:
(1)按照合同约定按时完成工程进度。
(2)确保工程质量,保证工程安全。
(3)维护施工现场的整洁和秩序。
(4)其他约定的乙方责任。
五、违约责任
1.甲方如未按照合同约定支付工程款,乙方有权停止施工,直至甲方支付完毕。
2.乙方如未按照合同约定按时完成工程进度,甲方有权要求乙方加快进度,并按照每逾期一天支付1%的违约金计算。
3.如因乙方原因导致工程质量不达标,甲方有权要求乙方返工,返工费用由乙方承担,且乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决
如因履行本合同发生争议,双方应首先友好协商解决;协商无果的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
3.未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(业主):王先生签字:
乙方(承包商):李女士签字:
签订日期:
个人建设工程承包协议篇17
发包人:
承包人:
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.建筑面积:
二、配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱至各级分箱,至用电设备。
弱电:给排水部分
给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,预留给水立管套管。
排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三、施工工期
总日历天数为____________天。具体以阶段施工进度计划为准。
四、承包单价
地下室及商铺按建筑面积____________元/㎡。住宅按建筑面积____________元/㎡包干。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。按每日__元计算。
变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
五结算及付款方式
1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按____________元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。按元/㎡,二次预埋按元/㎡。
2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。
六双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。
6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
七工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故,由乙方承担。
2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。
八一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
九争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。
甲方:
乙方:
日期:
查看更多建设工程相关内容,请点击建设工程