【www.justzx.com--建设工程】
以下是小编为大家收集的建设工程承包协议范文汇总五篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
建设工程承包协议1
建设工程承包协议
甲方:
乙方:
甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方将部分建设工程发包给乙方施工事宜达成如下协议:
一、工程内容:
1.工程名称:___________
2.工程地址:___________
3.工程范围:___________
4.工程量:根据工程实际完成情况,以最终审计决算为准。
二、工程价款:
1.总价款:根据工程实际需要,按照最终审计决算价款为准。
2.工程进度款:按照乙方实际完成工程量,由甲方按照约定支付。
三、工程期限:
1.开工日期:___________
2.竣工日期:___________
3.延误期限:在合同履行期间,如遇不可抗力影响工程施工进度,经甲方确认后,工期相应顺延。
四、工程质量控制:
1.乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
2.乙方应按照甲方要求进行工程变更,并经甲方确认后,方可继续施工。
五、安全生产:
1.乙方应按照国家安全生产法律法规进行施工,确保施工安全。
2.乙方应做好施工现场的安全防护措施,确保施工现场作业人员的人身安全和财产安全。
六、合同变更:
1.合同双方协商一致,可以对本合同进行变更。
2.合同变更应书面约定,并加盖双方公章或签字。
七、违约责任:
1.甲方未按约定时间支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金。
2.乙方未按约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
3.双方协商一致,可以就违约事项进行协商解决。
八、争议解决:
本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,双方同意交由工程所在地法院管辖。
九、其他事项:
1.甲方应向乙方提供工程施工所需的道路、水电等必要条件,并保证施工顺利进行。
2.乙方应按照甲方要求进行施工现场管理,保证施工现场整洁、规范。
3.合同未尽事宜,由双方协商解决。
十、生效条款:
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:___________
建设工程承包协议2
建设工程承包协议书
甲方:__X(以下简称甲方)
乙方:__X(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲方和乙方就本建设工程的施工事项,经双方协商一致,达成如下协议:
1.工程名称:__X
2.工程地点:__X
3.甲方驻工地代表:__X
4.乙方驻工地代表:__X
5.乙方施工范围及施工内容:__X
6.合同价款:人民币__X元整。
7.付款方式:工程验收合格后,甲方在15日内付完全款。
8.双方责任:
(1)甲方负责解决施工用地,提供水电接口,其余由乙方负责。
(2)甲方驻工地代表应履行职责,严格把关,不符合要求及不按图纸施工的部分,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。
(3)乙方驻工地代表应履行职责,严格把关,不符合要求及不按图纸施工的部分,乙方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。
(4)乙方负责该工程所涉及的材料,甲方不再负责任何材料进场。
(5)乙方在施工期间,应注意现场安全,文明施工。甲方不承担任何安全事故的责任。
9.施工日期:__X
10.质量标准:合格
11.本合同一式三份,甲方、乙方及监理各执一份,具有同等法律效力。
12.双方必须共同遵守以上条款,其他事项未尽事宜,双方协商解决。
13.合同执行期间,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):__X
乙方(盖章):__X
日期:__X
建设工程承包协议3
建设工程承包协议书
一、协议目的
本协议旨在明确双方在建设工程承包过程中的权利与义务,确保工程顺利完成,达到双方满意的效果。
二、合同双方
甲方(发包方):________________________________
地址:____________________________________________
联系方式:______________________________________
乙方(承包方):______________________________
地址:____________________________________________
联系方式:______________________________________
三、工程概况
工程名称:____________________________________
工程地点:____________________________________
工程类型:____________________________________(如:建筑工程、安装工程等)
工程规模:____________________________________(如:占地面积、建筑面积等)
工程预计完成时间:______________________________
四、承包方式和范围
1.承包方式:______________________________(如:总承包、分包等)
2.承包范围:______________________________(如:包括但不限于土地平整、基础施工、主体结构施工、水电安装等)
五、工程价款和支付方式
1.工程价款:人民币________元(大写:______________________________)
2.支付方式:双方约定按照以下第______种方式进行支付:
(1)按月支付,每月______日支付上月已完成工程量的______%;
(2)一次性支付,竣工验收合格后______日内支付全部工程款。
3.付款期限:如因甲方原因导致工程无法按时竣工,甲方应支付的延期款项为______元(大写:______________________________);如因乙方原因导致工程无法按时竣工,乙方应承担的违约责任为______。
六、违约责任和解决方式
1.双方在履行本协议过程中如发生违约行为,应承担以下法律责任:
(1)因甲方原因导致工程无法按时竣工,甲方应承担违约责任;
(2)因乙方原因导致工程无法按时竣工,乙方应承担违约责任;
2.双方如发生纠纷,应首先协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、协议变更和终止
1.本协议签订后,如因客观原因需变更协议内容的,应经双方协商一致并签订书面变更协议。变更协议签订后,本协议的未变更部分继续有效。
2.本协议履行过程中,如发生下列情形之一的,可以终止履行:
(1)因不可抗力需终止履行的;
(2)双方协商一致同意终止履行的;
(3)法律规定的可以终止履行的其他情形。
八、其他约定事项
在本协议履行过程中,双方可以就本协议未尽事宜签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日后失效。如有争议,应当先通过友好协商解决;协商不成的,可以向当地人民法院提起诉讼。本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日后失效。补充协议与本协议具有同等法律效力。未尽事宜,双方可另行协商解决。
建设工程承包协议4
建设工程承包协议应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
3.工程范围及内容:_________
4.施工期限:自_________年____月____日起至_________年____月____日止。
第二条:合同价款
1.总价款:人民币_________元,大写:_________元整。
2.合同价款调整办法:_________
第三条:付款方式
1.工程验收合格后_________日内支付合同总价款的_________%。
2.留合同总价款的5%作为质保金,保修期满后支付。
3.其余款项支付完毕后,甲方应当按照约定向乙方出具工程结算文件。
第四条:施工期限
1.甲方根据乙方提交的施工计划,按时支付款项,保证施工的顺利进行。
2.乙方应当按照施工计划合理安排施工进度,保证工程质量和安全。
3.乙方应当按照约定时间提交施工资料,保证施工的顺利进行。
第五条:违约责任
1.甲方未按时支付款项,每逾期一天,应当按照合同总价款的_________‰向乙方支付违约金。
2.乙方未按照施工计划完成工程,每逾期一天,应当按照合同总价款的_________‰向甲方支付违约金。
3.乙方未按照约定时间提交施工资料,每逾期一天,应当按照合同总价款的_________‰向甲方支付违约金。
4.其他违约责任:_________。
第六条:其他事项
1.甲方有权随时对工程进行抽查,乙方应当积极配合。
2.乙方有权拒绝甲方不合理的要求。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
4.本合同一式_________份,甲方_________份,乙方_________份。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
日期:_________年____月____日。
文章为本网站原创作品,不得擅自转载!
建设工程承包协议5
建设工程承包协议书
本协议于2023年4月10日在__市签订,旨在明确甲方与乙方之间的建设工程承包关系。协议有效期为自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
一、工程概况
1.工程名称:甲方将承接的“__工程”项目,以包工包料的形式交由乙方负责施工。
2.建设地点:位于__市的__区域。
3.施工周期:自2023年4月15日起至2023年10月15日止,共计6个月。
4.工程款项支付方式:乙方应在每月25日前,向甲方提交上月完成的工程量清单,甲方收到后,于次月5日前支付相应的工程款项。
二、双方权利与义务
1.乙方应按照国家及地方相关法规、规范标准,进行施工,确保工程建设质量合格,并承担因施工质量问题引起的返工、整改等费用。
2.乙方应文明施工,严格遵守环保法规,承担因违反环保法规而产生的罚款、赔偿等责任。
3.乙方应按照安全生产要求,配备专职安全管理人员,制定安全管理制度,确保施工现场安全。
4.甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查,如发现质量、安全、环保等方面的问题,甲方有权要求乙方整改。
三、违约责任
1.如因乙方原因,导致工程未能按时竣工,乙方应承担因此产生的违约责任,并向甲方支付违约金,违约金金额为未按时竣工部分工程款的5%。
2.如因乙方原因,导致工程质量不合格或未达到环保要求,乙方应承担因此产生的违约责任,并向甲方支付违约金,违约金金额为不合格或未达到环保要求部分工程款的10%。
3.如因甲方原因未按期支付工程款,甲方应承担因此产生的违约责任,并向乙方支付违约金,违约金金额为未按时支付款项的5%。
四、争议解决
1.若因本协议引起的争议,双方应首先友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2.在争议解决期间,双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。
五、其他条款
1.本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3.本协议未尽事宜,可由双方协商补充,补充协议具有同等法律效力。
4.本协议中的所有条款均应由甲乙双方共同遵守,任何一方均无权单独修改或解除本协议。
甲方(盖章):__公司
地址:__市__区__路__号
法定代表人:__
联系方式:电话:__X-______X邮箱:__X@__X.com
乙方(盖章):__建设有限公司
地址:__市__区__路__号
法定代表人:__联系方式:电话:__X-______X邮箱:__X@__X.com签订日期:2023年4月10日
查看更多建设工程相关内容,请点击建设工程